Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, porozumienie, potrącenie, harmonogram, pozwany, wierzytelność, opóźnienie powoda, wysokość kary umowna, podwykonawca, dzień opóźnienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap prac, realizacja prac, umowa, dłużnik, strona powodowa, opóźnienie w wykonaniu prac, wykonanie prac przez powódkę, opóźnienie w realizacji

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, budowa, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, faktura vat, pozwany, nota odsetkowa, umowa, robota budowlana, obiekt, miarkowanie kary umownej, porozumienie, płatność, umowa o roboty budowlane, termin, termin realizacji, potrącenie, przedmiot umowy, obciążenie rachunków, naliczona kara, zapłata kary, front

kara umowna

kara umowna, czas nagrania, pozwany, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie roboty, etap, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót

kara umowna

kara umowna, dokumentację powykonawczą, opóźnienie, usterka, zakończenie pracy, dniowe opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, wierzytelność, rażące wygórowanie, protokół odbioru końcowy, dokonanie odbioru, umowa, wysokość kary umowna, protokół, zwrot kaucji, pozwany, zarzut potrącenia, front robót, narada koordynacyjna, nieterminowe zakończenie

kara umowna

kara umowna, potrącenie, konserwator zabytków, opóźnienie, budowa, montaż dźwigu, nowe usytuowanie, wykonanie roboty, dźwig osobowy, wierzytelność, budynek dydaktyczny, przedmiot umowy, prawo zamówień publicznych, pozwany, umowa, pozwolenie na budowę, przekazanie terenu, naliczenie kary umownej, teren budowy, miarkowanie kary umownej

kara umowna

kara umowna, zlecenie, wierzytelność, potrącenie, opóźnienie, naliczenie kary umownej, pozwany, umowa, miarkowanie kary umownej, dzień istnienia, naliczona kara umowna, wysokość kary umowna, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, tryb awaryjny, autostrada, bariera, droga krajowa, wykonanie przedmiotu umowy, nienależyte wykonanie, stwierdzone naruszenie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień

kara umowna

kara umowna, zarzut miarkowania kary umownej, dzień opóźnienia, wynagrodzenie, umowa, wynagrodzenie powodów, ilość dni opóźnienia, robota budowlana, praca dodatkowa, opóźnienie w oddaniu, pozwany, termin wykonania prac, wydłużenie terminów, potrącenie, ośrodek, stopa referencyjna, wysokość kary, termin zakończenia robót, właściwa kara, kosztorys

kara umowna

kara umowna, pozwany, opóźnienie, harmonogram robót, powodowa spółka, potrącenie, podwykonawca, wierzytelność, wartość umowy, występujące opóźnienie, miarkowanie kary, miarkowanie przez sąd, część urządzenia, wykwalifikowany pracownik, zwłoka w oddaniu, kara umowna z wierzytelnością, umowa, praca instalacyjna, miarkowanie odszkodowania, robota instalacyjna

kara umowna

kara umowna, wyposażenie hali, hala sportowa, opóźnienie, gmina, budowa, umowa, miarkowanie kary umownej, wierzytelność, dach, blacha trapezowa, faktura, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, potrącenie, zmiana projektu, tempo, wysokość kary umowna, pozwany, dokonanie zmiany

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, instalacja, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, przekazanie frontu robót, potrącenie, faktura, zwłoka, protokół odbioru, zastrzeżona kara umowna, dłużnik, tynk, rozpoczęcie robót, oddanie przedmiotu umowy, udostępnienie frontu, protokół, wysokość zastrzeżonej kary, harmonogram

kara umowna

kara umowna, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary

kara umowna

kara umowna, sap, umowa z dniem, umowa, dzień opóźnienia, wykonanie roboty, nieterminowe wykonanie, wentylacja i klimatyzacja, instalacja, wartość umowy, budowa, zmiarkowanie kary umownej, wykonanie umowy, główny wykonawca, praca tynkarska, potrącenie, zwłoka, dokumentację powykonawczą, wentylacja mechaniczna, opóźnienie w wykonaniu robót

kara umowna

kara umowna, dzień opóźnienia, przedmiot umowy, teren stacji, zasilanie w energię elektryczną, stałe zasilanie, potrącenie, brak zasilania, pozwany, dokumentację powykonawczą, umowa, gazociąg, budowa, nota, wartość kontraktów, miarkowanie kary umownej, teren budowy, odbiór techniczny, liczba dni, linia

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, umowa, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, potrącenie, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności

kara umowna

kara umowna, dostawa mebli, umowa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy

kara umowna

kara umowna, dzień opóźnienia, pompa, zbiornik wodny, wynagrodzenie umowne, utrzymanie i obsługa, urządzenie melioracji wodnych, przedmiot zamówienia, protokół, pompownia, utrzymanie i konserwacja, kara umowna za opóźnienie, wojewódzki zarząd, naliczenie kary umownej, e, wysokość kary, wynagrodzenie, harmonogram robót, prawo zamówień publicznych, wykonanie pracy

kara umowna

kara umowna, wierzytelność, umowa, umowa w trybie natychmiastowym, naliczona kara umowna, zobowiązanie niepieniężne, wartość miesięczna, zarzut potrącenia, skutek natychmiastowy, nota obciążeniowa, dłużnik, środek prewencyjny, świadczenie usług porządkowych, wierzytelność strony powodowej, należność z wierzytelnością, miesięczne wynagrodzenie, faktura vat, pozwany, dłużnik i wierzyciel, obiekt